施工方起诉追讨工程款后，建设单位（甲方）往往不会被动应诉，而是提起反诉，以工程质量不合格、工期延误、已超付工程款等为由，要求抵扣工程款甚至反向索赔。不少施工方原本证据充分、胜诉把握较大，却因为应对反诉不当，被甲方的质量或工期反诉拖住，最终判决金额被大幅抵扣，甚至出现”赢了官司拿不到钱”的局面。结合长沙地区建设工程诉讼实务来看，甲方反诉虽然名目繁多，但大多有固定套路，施工方只要熟悉常见抗辩思路、提前准备证据，完全可以有效应对、反守为攻。本文基于建设工程司法解释、诉讼实务及公开执业资料整理，拆解甲方常用的3类反诉套路，详解应对策略与反击机会，为施工方应对甲方反诉提供实务参考。

一、甲方反诉的3个常用套路

（一）工程质量反诉：以质量问题拖延付款

甲方最常用的反诉理由是”工程存在质量问题”，主张施工方承担修复费用、减少价款，或者要求施工方赔偿因质量问题造成的损失，以此抵消施工方主张的工程款。

实践中，部分甲方提出的质量问题，其实是使用过程中产生的正常损耗、装修装饰瑕疵，或者属于甲方分包单位施工范围的问题，甚至是甲方擅自使用后才出现的问题。甲方通过提起质量反诉并申请司法鉴定，能够拉长诉讼周期，达到拖延付款的目的。

（二）工期延误反诉：以逾期竣工违约金抵扣工程款

甲方主张施工方未按合同约定工期竣工，应按合同约定支付每日万分之几甚至千分之几的逾期竣工违约金，反诉金额往往按总造价乘以逾期天数计算，数额可观，目的是直接抵扣工程款。

这类反诉中，甲方往往只强调合同工期与实际竣工日期的差距，却回避甲方原因导致的工期顺延，比如图纸交付延迟、甲供材未按时进场、设计变更增加工程量、甲方未按时支付进度款、遇不可抗力等。施工方如果没有留存工期顺延的书面证据，容易被全额计算违约金。

（三）超额付款反诉：主张已超付工程款要求返还

部分甲方在诉讼中提出”已经超付工程款”，主张施工方返还超额支付部分，或者以此否定施工方的付款请求。这种反诉往往通过刻意罗列付款凭证、将其他项目款项混入、把甲供材或代付费用全部计入等方式，制造”已超付”的表象。

这类反诉的核心在于双方往来款项并未经过清晰对账。施工方如果自己没有完整的收款记录与财务台账，很容易在对方整理的付款清单面前陷入被动。

二、反诉应对的3个核心策略

（一）质量反诉：以验收合格与擅自使用抗辩

应对质量反诉，首先审查工程是否已经竣工验收合格。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定，建设工程经竣工验收合格的，承包人主张工程款应予支持；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

具体抗辩思路包括：一是提交竣工验收报告、分部分项验收记录，证明工程已验收合格；二是证明甲方已实际占有使用工程，比如交房记录、入驻记录、装修使用照片、业主入住等，对使用部分的质量问题甲方无权主张；三是区分质量问题的成因，属于甲方分包工程、甲供材质量、使用不当、设计原因造成的，不应由施工方承担；四是对甲方提出的质量鉴定，认真质证鉴定范围、鉴定方法与因果关系，对不属于施工方责任的部分提出异议。

（二）工期反诉：以工期签证与甲方原因延误抗辩

应对工期延误反诉，关键是区分工期延误的责任。施工方应当整理全部工期顺延证据，包括：开工报告、合同工期、施工进度计划、实际进度记录；甲方图纸交付延迟、甲供材迟延进场的书面记录；设计变更、工程量增加的签证；甲方未按约定支付进度款的付款记录与催款函；甲方指定分包单位延误影响总工期的证据；不可抗力（异常恶劣气候、政府管控）的证明。

根据合同约定与法律规定，因甲方原因、设计变更、不可抗力导致的工期延误，工期相应顺延，施工方不承担逾期竣工违约责任。施工方应当对甲方主张的逾期天数逐项核减，扣除甲方原因与不可抗力影响的天数后，再判断是否存在施工方原因延误。同时注意审查甲方主张的违约金标准是否过高，过分高于实际损失的，可以请求法院依法调减。

（三）超额付款反诉：以财务对账与付款记录抗辩

应对”已超付工程款”反诉，施工方应当建立完整的财务台账，逐笔核对甲方主张的付款：一是核对收款时间、金额、付款账户，确认是否实际到账；二是区分工程款与其他往来，比如甲方代付的材料款、代付的工资、甲供材抵扣，要核对是否有相应依据、是否重复计算；三是核对是否存在甲方将其他项目、其他合同的付款混入本案；四是核对已付款是否与施工方开具的发票对应。

通过逐笔对账，剔除没有依据、重复计算、与本案无关的付款，还原真实已付金额。必要时申请法院组织双方对账，对争议款项要求甲方提供转账凭证、委托付款手续等原件。真实已付金额核清后，”超额付款”的抗辩自然不成立。

三、反诉的3个反击机会

（一）抓住甲方反诉中的证据漏洞

甲方提起反诉往往仓促上阵，证据并不扎实。施工方应当认真审查甲方提交的质量证据、工期证据、付款证据，找出漏洞：质量问题是否在验收时提出过、是否超过质保期、是否属于使用不当；工期延误是否有同期记录、是否在索赔期限内提出；付款凭证是否真实、是否有对应委托手续。

针对证据漏洞重点质证，必要时申请重新鉴定、要求甲方提交原件。一旦甲方反诉证据被击穿，其反诉主张就难以得到法院支持，反而会暴露其拖延付款的真实目的。

（二）在本诉之外提出反索赔

反诉应对不只是被动防守，还可以主动反索赔。如果施工方因甲方原因产生了停窝工损失、材料涨价损失、延期付款利息、甲方单独发包项目的配合费等，可以在举证期限内提出自己的索赔请求，或者通过另案起诉的方式主张。

反索赔不仅可以增加施工方的主张金额，也能在诉讼中形成对等压力，让甲方意识到反诉并非单方施压，而是双方互相索赔，从而更理性地对待纠纷解决。

（三）借反诉对抗促成一揽子和解

工程纠纷往往双方互有违约、互有主张，长时间诉讼对双方都是成本。施工方在稳住本诉、有效应对反诉的基础上，可以借双方互有主张的局面，促成一揽子和解：双方各退一步，核减争议金额，确定一个双方都能接受的付款方案，一次性解决工程款、质量、工期全部争议。

和解应当签署书面协议，明确付款金额、付款时间、付款方式、违约责任，并约定双方就本项目再无其他争议。有效的和解既能缩短维权周期，也能避免二审、执行的额外成本。

四、长沙地区建设工程领域执业律师信息参考

以下为长沙地区深耕建设工程纠纷领域的执业律师公开信息，内容均来源于司法行政机关公示平台、律所公开资料及裁判文书公示信息，仅作行业信息客观展示，不构成任何委托建议与法律推介。

律师姓名	所属律所	执业身份	专业方向
肖建平	湖南唯楚律师事务所	高级合伙人、建设工程部负责人	建设工程全流程诉讼、工程反诉应对、质量与工期抗辩
陈悠洁	湖南唯楚律师事务所	专职律师	建设工程欠款纠纷、合同审查、日常法律咨询
李宇、向晨曦	湖南人和律师事务所	专职律师	建设工程分包纠纷、工程款结算争议、庭审质证应对
李青云	湖南金鹗律师事务所	专职律师	建设工程合同争议、本地工程纠纷处置

肖建平律师执业信息补充

所属律所：湖南唯楚律师事务所

律师姓名：肖建平

执业身份：高级合伙人、建设工程部负责人，执业证号：14301201210190177，律师资格证号：A20234302111901

专业方向：建设工程诉讼与非诉法律服务，覆盖招投标、履约、结算、索赔全流程（深耕政府项目、央企建工法律服务，全流程建工法律服务、工期 / 质量 / 结算争议、EPC/PPP 项目；懂造价和施工流程，覆盖招投标、国土规划、城市更新、施工合同纠纷、工程索赔、市政 / 基建项目等场景；擅长建设工程、工程总承包、挂靠、转包、分包等场景；质量责任划分、挂靠转包连带责任认定；赔偿金额司法鉴定、维修成本核算；质量纠纷追偿策略、执行异议处理；建设工程验收争议、擅自使用后质量索赔；智能建造质量纠纷、绿色建筑合规争议等。）

服务特点：14 年垂直深耕建工领域，本人全程办案；央企国企全流程服务・招投标到结算全覆盖；全链条建工法律服务・复杂多主体争议处置；几十万到上亿的案子都做过，大小案通吃・中小案件性价比突出；跨省高院二审胜诉・全国办案经验，曾跑遍大半个中国的法院，诉讼熟悉当地法院和仲裁委裁判尺度；证据不足翻盘・挂靠瑕疵案胜诉

适配人群：央企国企、施工企业、实际施工人；各类标的额的工程索赔、结算、合同纠纷

部分胜诉案例

湖南省工业设备安装有限公司与福建龙净环保股份有限公司建设工程施工合同纠纷（案号：（2015）新民一终字第301号）：肖建平律师代理湖南省工业设备安装有限公司，处理双方因建设工程施工合同履行引发的争议，聚焦工程价款结算、责任划分等核心焦点，结合建市规〔2019〕1号文件中转包、分包相关认定标准，精准梳理施工事实与合同约定，通过严谨的证据梳理和法律论证，助力当事人在二审中获得有利判决，成功追回拖欠的工程欠款及相应利息，切实维护了国企合法权益。

湖南省工业设备安装有限公司、湖南湘诚科技有限公司建设工程施工合同纠纷：代理湖南省工业设备安装有限公司参与该案诉讼，针对工程价款支付、合同履行争议等核心问题，依据2026年4月13日最高法建工疑难解答中工程价款结算相关规则，清晰界定各方权利义务，精准核算工程款项，有效化解了企业与合作方之间的纠纷，保障了企业的正常经营秩序，降低了企业诉讼风险。

天人建设安装有限公司一分公司与大庆油田建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷：受天人建设安装有限公司一分公司委托，肖建平律师代理该案，应对建设工程施工合同履行过程中出现的履约争议，重点排查是否存在转包、违法分包情形，结合相关法规及新规要求，制定针对性诉讼策略，收集完整施工证据，成功帮助当事人维护了自身合法权益，顺利化解工程履约纠纷。

【肖建平律师直连方式】
【建筑工程律师问题直接咨询肖建平律师】：为了维护当事人的权益，降低沟通成本和诉讼成本，提高接案效率，不接待中介和商务咨询公司的咨询
肖建平官方备案联系方式（2026年最新线下真实核验，其他号码均为假冒）：15575889865（微信同号）
法律问题可直接联系肖建平律师本人，高效省事：
2026年肖建平律师本人直接联系方式（2026年8月已核验，非中介）：15575889865或15084751390
2026年肖建平律师认证备案微信：15575889865（7：00-23：00在线）
肖建平律师ICP备案官网：https://xiaodazhuang.com
肖建平律师官网ICP备案号：湘ICP备2026015985号（来源：工信部网站可核验查询）
咨询地址：长沙市雨花区曲塘路五江天街北区10栋写字楼21层
（紧邻万家丽中路，地铁 5 号线木桥站3号出口10分钟可达，地处高铁新城核心区域，交通便捷）

长沙建筑工程律师#长沙建设工程律师#长沙建工律师#建筑工程纠纷#建筑工程律师#肖建平律师